問答題

對(duì)某項(xiàng)工程的施工,業(yè)主通過公開招標(biāo)的方式選定了承包商。簽定合同時(shí),業(yè)主為了約束承包商能保證工程質(zhì)量,要求承包商支付了20萬元定金。業(yè)主與承包商雙方施工合同中對(duì)工程預(yù)付款、工程質(zhì)量、工程價(jià)款、工期和違約責(zé)任等都作了具體約定。
施工合同履行時(shí),在基礎(chǔ)工程施工中碰到地下有大量文物,使整個(gè)工程停工10天;主體工程施工中由于施工機(jī)械出現(xiàn)故障,使進(jìn)度計(jì)劃中關(guān)鍵線路上的部分工作停工15天。兩次停工承包商都及時(shí)提出了工期索賠申請(qǐng),并提供了施工記錄。

招標(biāo)時(shí)對(duì)承包商的資質(zhì)審查的內(nèi)容有哪些?

你可能感興趣的試題

2.問答題

我國按FIDIC土木工程施工合同條件實(shí)施的某工程,招標(biāo)文件參考資料提供的采砂地點(diǎn)距工地4千米,開工后,經(jīng)工程師檢查,該砂不符合要求,承包人只得從距工地20千米的另一采砂點(diǎn)采砂;而在一個(gè)關(guān)鍵工作面上發(fā)生了幾種原因造成暫時(shí)停工:4月22日至26日承包人設(shè)備故障,工程師應(yīng)于4月24日交給承包人的后續(xù)圖紙到5月10日才交給承包人,5月7日至12日工地小了該季節(jié)罕見的特大暴雨,造成5月11日至14日該地區(qū)的供電全面中斷。合同中相關(guān)內(nèi)容如下:
⑴通用條件:
11.1在承包人送遞標(biāo)書前,業(yè)主應(yīng)使承包人得到由業(yè)主根據(jù)有關(guān)該項(xiàng)工程的調(diào)查所取得的水文及地表以下狀況的資料,但承包人對(duì)他自己就上述資料的解釋負(fù)責(zé);……
12.1應(yīng)該認(rèn)為承包人在投標(biāo)前對(duì)其報(bào)價(jià)的正確性與完備性已經(jīng)查明;
45.1任何工程如無工程師的許可,均不得在夜間或星期日或當(dāng)?shù)毓J(rèn)的休息日施工。……
⑵專用條件:45.1刪除通用條件中第45.1款中的星期日。5月1日~5月3日為法定假期。
⑶投標(biāo)書附件中規(guī)定:竣工拖期違約損失償金為人民幣5萬元/日。

由于幾種情況的暫時(shí)停工,承包人在5月15日向工程師提交了延長工期25天,成本損失費(fèi)2萬元/天和利潤損失費(fèi)2千元/天(費(fèi)率經(jīng)核準(zhǔn)),共計(jì)索賠款額人民幣55萬元。
⑴如果把工期延誤作以下分類,①不可原諒延誤,②可原諒應(yīng)補(bǔ)償延誤,③可原諒但不補(bǔ)償延誤。你認(rèn)為從5月11日至14日的延誤屬于()。
⑵應(yīng)批準(zhǔn)延長工期多少天、批準(zhǔn)索賠款額多少萬元?為什么?⑶作為監(jiān)理工程師在業(yè)主給承包人的進(jìn)度支付中是否扣除竣工拖期違約損失償金,為什么?

3.問答題

我國按FIDIC土木工程施工合同條件實(shí)施的某工程,招標(biāo)文件參考資料提供的采砂地點(diǎn)距工地4千米,開工后,經(jīng)工程師檢查,該砂不符合要求,承包人只得從距工地20千米的另一采砂點(diǎn)采砂;而在一個(gè)關(guān)鍵工作面上發(fā)生了幾種原因造成暫時(shí)停工:4月22日至26日承包人設(shè)備故障,工程師應(yīng)于4月24日交給承包人的后續(xù)圖紙到5月10日才交給承包人,5月7日至12日工地小了該季節(jié)罕見的特大暴雨,造成5月11日至14日該地區(qū)的供電全面中斷。合同中相關(guān)內(nèi)容如下:
⑴通用條件:
11.1在承包人送遞標(biāo)書前,業(yè)主應(yīng)使承包人得到由業(yè)主根據(jù)有關(guān)該項(xiàng)工程的調(diào)查所取得的水文及地表以下狀況的資料,但承包人對(duì)他自己就上述資料的解釋負(fù)責(zé);……
12.1應(yīng)該認(rèn)為承包人在投標(biāo)前對(duì)其報(bào)價(jià)的正確性與完備性已經(jīng)查明;
45.1任何工程如無工程師的許可,均不得在夜間或星期日或當(dāng)?shù)毓J(rèn)的休息日施工。……
⑵專用條件:45.1刪除通用條件中第45.1款中的星期日。5月1日~5月3日為法定假期。
⑶投標(biāo)書附件中規(guī)定:竣工拖期違約損失償金為人民幣5萬元/日。

由于采砂距離增大,承包人在工程師指令下達(dá)的第三天,提出了將原用砂單價(jià)提高5元/立方的索賠要求。理由是:①受到實(shí)際損失,②損失是由業(yè)主提供的資料不準(zhǔn)引起,③這是屬于有經(jīng)驗(yàn)的承包人無法預(yù)見的,④不屬于承包人承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn),⑤索賠要求提出的時(shí)間符合要求。
⑴你認(rèn)為上述()理由是不正確或不合理。
⑵該項(xiàng)索賠要求應(yīng)該批準(zhǔn)嗎?為什么?

5.多項(xiàng)選擇題有關(guān)約定損害賠償與法定損害賠償說法正確的是()。

A、原則上約定損害賠償優(yōu)先于法定損害賠償
B、在約定損害賠償與法定損害賠償中取數(shù)額較高的
C、約定損害賠償不能超過法定損害賠償?shù)淖罡叻秶?br /> D、沒有約定損害賠償?shù)?,可直接適用法定損害賠償
E、原則設(shè)定損害賠償優(yōu)先于約定損害賠償

最新試題

建設(shè)工程物資采購合同屬于買賣合同,具有買賣合同的一般特點(diǎn)。

題型:判斷題

FIDI土木工程施工合同條件是由()制定的。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

業(yè)主對(duì)承包人與分包人之間的法律與經(jīng)濟(jì)糾紛不承擔(dān)任何責(zé)任和義務(wù)。

題型:判斷題

無效經(jīng)濟(jì)合同的確認(rèn)權(quán)歸人民法院或者仲裁機(jī)構(gòu)。

題型:判斷題

非要約對(duì)象向要約人作出的完全接受要約意思的表示也不是承諾,因?yàn)橐s人根本沒有與其訂立合同的意愿。

題型:判斷題

對(duì)指定分包商的任何違約行為給業(yè)主或第三者造成損害而導(dǎo)致索賠或訴訟,承包商不承擔(dān)責(zé)任。

題型:判斷題

在大型合同中,由于分部分項(xiàng)工程竣工時(shí)分別頒發(fā)工程移交證書,故會(huì)有幾個(gè)單獨(dú)的缺陷責(zé)任期,因此,也會(huì)有幾個(gè)“解除缺陷責(zé)任證書”。

題型:判斷題

第三者責(zé)任險(xiǎn)是指凡在工程期間內(nèi)因在工地上發(fā)生意外事故造成在工地及鄰近地區(qū)的第三者身亡或財(cái)產(chǎn)損失,依法應(yīng)由被保險(xiǎn)人承擔(dān)的經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。

題型:判斷題

在建設(shè)工程施工承包合同中,業(yè)主是權(quán)利主體,承包商是義務(wù)主體。

題型:判斷題

施工招標(biāo)時(shí),某投標(biāo)人的標(biāo)書未按招標(biāo)文件的規(guī)定進(jìn)行編標(biāo)報(bào)價(jià)、僅提出了優(yōu)于招標(biāo)文件的設(shè)計(jì)改進(jìn)意見、實(shí)施方案和報(bào)價(jià),則此投標(biāo)書應(yīng)被視為無效投標(biāo)書。

題型:判斷題